网站开发建设案例分析题？网站建设与开发考题？

招标投标案例分析题,求答案

1、式规避招标”。我们发现，许多违反法律的事情涉及到了我们的和的主要领导，说明一些领导依法 办事的意识是比较淡漠的。

2、本项目是否具备施工招标的条件，进行施工招标的方式是否恰当？（2）招标文件是否存在不妥之处，如果存在，有哪些？（3）招标工作存在哪些不妥之处，正确的做法是什么？答案：（1）本项目是否具备施工招标的条件，进行施工招标的方式是否恰当？本项目不具备施工招标的条件，进行施工招标的方式不恰当。

3、某建设单位经当地主管部门批准，自行组织某项商业建设项目的施工公开招标工作。

4、招标人在招标程序中的不妥之处？【解析】投标人A的资格不合格，理由：A安全生产许可证有效期过期，由于其投标法人主体不合格，导致其投标资格不合格。

5、按专业划分至少9个标段。①工程勘察、设计，②监理，③主体工程施工，④室内精装修施工，⑤外墙幕墙施工，⑥电梯采购，⑦空调施工，⑧建筑智能化系统施工，⑨消防系统施工。*托乙级工程招标代理机构进行对工程勘察、设计和监理招标。

2019下案例分析

小王向李总报告了项目的进展情况，李总对项目的现状不满，并抽调两名经验丰富的员工支持现场工作。尽管如此，项目最终还是延期四个月才完工。小王认为项目延期与客户有关，与客户发生争执，导致项目至今无法验收。

【答案】一审法院判决存在如下问题：第一，判决没有针对案件的争议焦点作出事实认定，违反了辩论原则；第二，在案件争执的法律要件事实真伪不明的情况下，法院没有根据证明责任原理来作出判决；第三，法院未对第二个争执焦点作出事实认定。

危机公关成功案例及分析是：以汉堡王鸡肉汉堡广告涉歧视事件举例。如下：事件详情 2019年4月初，汉堡王在Instagram上发布的一条新品汉堡广告被指涉嫌“种族歧视”，中的演员用一双巨型筷子艰难吃汉堡。画面存在恶搞突兀嫌疑，引发网友不满，谴责汉堡王涉嫌种族歧视。

请说明案例中项目团队当前所处的阶段。（1）请指出常用的冲突解决方法。（2）针对案例中发生的冲突，请指出项目经理采用了哪种冲突管理方法，并说明其特点。（1） 请简述成功的项目团队的特点。（2）对照成功项目团队的特点，指出案例中存在的问题，并写出改进措施。

求一道建筑法规案例分析题`要详细答案!

答案：因设计变更等待图纸停工10天；监理工程师下令停工11天；不可抗力事件停工11天；总计32天。以上32天可在工期中顺延，根据合同约定，这属于甲方（业主）的责任范围。承包商因自身设备故障而停工的61天，属于乙方（承包商）的责任范围，无工期顺延理由。

A单位不履行勘察合同，属违约行为；C单位应维护他人的勘察成果和设计文件，不得擅自转让给第三方，也不得用于合同以外的项目。而C单位将他人的勘察报告擅自提供给A单位，并用于合同外项目，这种作法是错误的。*托方A单位不履行勘察合同，无权要求返还定金。若勘察合同继续履行，B单位完成勘察任务。

不。丙的行为属于非法转包行为，丁作为分包单位，将工程再分包给没有资质的农民施工队，属违法分包行为。（2）丁施工的工程质量有问题，给甲带来了损失，乙和丁应对工程质量问题向承担连带责任。

案例1 乙方对拖延工期没有责任，安装工程合同属于双务合同，安装工程合同的履行特别强调双方的协作、配合，甲方应派驻工地代表及时到工地检验。乙方对工程中的质量问题负有责任，空调不制冷不是由甲方造成的，所以乙方应该按照工程安装合同的有关条款进行及时修复。

建筑工程法规案例分析题

1、A单位不履行勘察合同，属违约行为；C单位应维护他人的勘察成果和设计文件，不得擅自转让给第三方，也不得用于合同以外的项目。而C单位将他人的勘察报告擅自提供给A单位，并用于合同外项目，这种作法是错误的。*托方A单位不履行勘察合同，无权要求返还定金。若勘察合同继续履行，B单位完成勘察任务。

2、不。丙的行为属于非法转包行为，丁作为分包单位，将工程再分包给没有资质的农民施工队，属违法分包行为。（2）丁施工的工程质量有问题，给甲带来了损失，乙和丁应对工程质量问题向承担连带责任。

3、【法理分析】（l）双方订立的《工业开发及用地出让合同》应当已经生效。因为，办理建设用地使用权登记，并不是合同生效的前提。一般情况下，书面合同自当事人签字或者盖章时生效，除非当事人另行约定了生效条件。（2）该实业有限公司（以下简称原告）的建设用地使用权尚未设立。

4、配合，甲方应派驻工地代表及时到工地检验。乙方对工程中的质量问题负有责任，空调不制冷不是由甲方造成的，所以乙方应该按照工程安装合同的有关条款进行及时修复。案例2能，甲方在期限内应该对建设的建筑物负责。案例3甲方能中止合同，甲方中止合同是正常行使不安抗辩权，但是并不意味合同终止。

5、上述合同关系不。根据《合同法》、《建筑法》、《建筑工程招投标管理条例》等规定，A、B、C、D责任主体和合同违法。该事件AB负主要责任，CD负连带责任。《合同法》、《民事诉讼条例》。

建设法规案例分析

1、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位；2）建设工程总承包合同中未约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其它单位完成的；3）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其它单位的；4）分包单位将其分包的建设工程再分包的。

2、年1月4日，重庆市綦江县连接老城和新城的虹桥像往常一样迎接节后第一天忙碌返家的人流，也默默地迎接着自己出生以来的两年零222天。傍晚6时50分，这座长102米、宽10米多的中承式拱形桥突然“轰”的一声巨响，大桥在没有任何先兆的情况下整体坍塌。

3、首先根据原因分析，吴XX无证上岗，而且与陈××配合不当，对吊装物（水泥沟管）出现摆动，没有及时采取措施，对于陈XX的不安全行为（不戴安全帽）也没有及时制止（违反了安全生产法第五十一条的要求，说的更通俗点就是没有做到“三不伤害”），吴XX 肯定是有责任的。

4、分析：本案中，甲是发包人，乙是总承包人，丙和丁是分包人，《建筑法》第二十九条规定：“建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

5、属于擅自改变土地用途。《中华人民共和国土地管理法》第五十六条明确规定：“建设用地单位使用国有土地的，应当按照土地使用权出让等有偿使用合同的约定或者土地使用权划拨批准文件的规定使用土地；确需改变该幅土地建设用途的，应当经有关人民土地行政主管部门同意，报原批准用地的人民批准。